企业签订合同时会计必须审核哪些要点

2023-07-18 17:43 来源:网友分享
440
会计在企业签订合同时需要进行多方面的审核,包括合同的完整性、文本内容、双方信用情况、商业条款和法律效力。此外,会计还需要对合同进行审计,确保记账准确性,正确处理合同的收支,并定期记录。同时,会计还应注意防止双重征税、反洗钱、保护客户隐私和跨境资金移动等安全焦点事项,以遵守法律法规,保证企业财务安全。

企业签订合同时会计必须审核哪些要点

企业签订合同时,会计必须审核的主要要点有:

一、审核合同的完整性。首先,会计需要确认合同是完整的,包括合同编号、双方当事人、合同有效期、交付要求和时间、责任和费用分配、合同的变更或取消权限等。其次,会计还需要审核双方负责执行合同的人员的身份认证,确保双方都合法拥有订立合同的权限。

二、审核合同文本内容。会计需要审核合同的文本内容,确认其符合法律法规的规定,不存在违反该法的行为,并确认双方的合同期限、权利义务、费用条款等,是否符合真实意图。

三、审核双方的信用情况。会计需要审核双方当事人的信用情况,以确定双方能够按照合同约定完成责任,并能按时付款。同时,需要确认双方有足够的经济能力来履行合同。

四、审核合同的商业条款。会计需要审核双方签署的合同条款,确保双方的权利和义务是平等的,合同发生变化时,双方当事人都已同意。

五、审核合同法律效力。会计需要审核合同的法律效力,包括是否存在不允许签订的合同条款,是否存在违反法律法规的地方,或者是否存在不明确的条款以及不完整的证明材料等。

此外,会计还需要对合同进行审计,以确保记账准确性,确保企业正确处理合同的收支,并定期做好记录,以便将来参考。

以上就是企业签订合同时,会计必须审核的主要要点。此外,会计还应注意当事人安全焦点事项,例如防止双重征税、防范反洗钱、保护客户隐私、跨境资金移动等,以遵守国家法律法规,保证企业的财务安全。

拓展:

合同书是一种协议,是双方当事人认可、签字或者盖章后才有法律效力的文书。合同有自然人合同、法人合同、法人和自然人组成的合同三种形式,根据合同的内容和形式可分为买卖合同、服务合同、劳动合同、保证合同、承包合同、许可合同等,每一种合同都有其一定的形式和法律效力。因此,双方在签订合同前,应当深入理解合同条款,以免导致纠纷,减少财产损失。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关文章
  • 发票为什么需要认证
    发票为什么需要认证?关于企业发票的认证问题,一般来说就是对于企业增值税发票认证的,从财务的角度来看,企业的增值税发票认证之后是可以申请抵扣的,除此之外,企业增值税发票认证还可以确认企业当期纳税金额、能够对企业的会计存货和成本处理可以监督,最后就是做企业更好的管理到期日期的.关于企业发票认证的相关介绍资料,欢迎你们来阅读下述文章.
    2024-11-09 15
  • 非贴现指标是什么
    非贴现指标是什么?按照小编老师多年财务做账的经验,大家想要知道的非贴现指标其实就是企业财务中一种财务分析的术语,简单来说就是企业在做财务分析的时候,暂时不考虑到现金流贴现的影响.这种财务分析需要会计人员基于企业的账面价值来分析的,关于非贴现指标定义的介绍知识,小编老师已经整理好资料给大家,如果你们对此内容有兴趣的话,欢迎你们来阅读下述文章.
    2024-11-15 9
  • 在哪里进行继续教育
    在哪里进行继续教育?根据相关税法规定,作为取得会计证书的会计从事人员,需要定期到指定的地方进行继续教育学习,学习完成取得对应分数之后可以完成当期的学习认为;当然,有些情况下会计从事者可以享受免考年度的继续教育的学习.学员们如果是想要查询在哪里可以报名继续教育学习,小编老师建议大家可以来阅读下述文章,说不定对你们理解有所启发的.
    2024-11-18 6
  • 会计年底需要做什么
    会计年底需要做什么?众所周知,没到年末的时候,企业会计人员都是最慢的时候,很多企业为了更好的处理好企业财务会计的工作,往往会在年末提前准备好财务的工作.根据小编老师的经验,年末会计通常是需要忙着清理往来款项、编制财务报表、税务申报、审计工作已经预算制定和成本控制等等.与之相关的会计知识欢迎你们来阅读下述文章试试,对你们学习肯定有用的.
    2024-11-22 5
相关问题
  • 签订合同时,财务应该审核哪些内容

    合同的金额,含税不含税 发票 付款方式 发货方式

  • 合同的审核要点有哪些?有哪些注意事项及必审事项

    我们主要审核付款一项 特别注意合同价款是否含税,付款条件,发票

  • 你好 公司购买打印机和电脑 必须签订合同吗 需要交哪些税?

    你好这是办公用的吗?

  • 你好 公司购买打印机和电脑 必须签订合同吗 需要交哪些税?

    同学你好 这个可以不用签

  • 建筑行业合同签订要点有哪些呢

    建筑工程合同签订注意事项 一、审查发包人与承包人履约情况 1、对发包方主要应了解两方面内容: ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。 ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 2、对承包方主要了解的内容有: ①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况 承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。 二、履约管理之工期 (一)工期和施工进度 1、实际开工日期的认定 ①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等; ②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期; ③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。 2、竣工日期的认定 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法: ①双方确认的日期为竣工日期; ②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送); ③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; ④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 (二)几种影响工期的因素 1、施工许可证: ①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期; ②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。 2、拖欠工程款 拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。 3、设计变更 ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 4、图纸延误 ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 5、增加工程量 ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 6、质量鉴定 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。 ①鉴定合格,顺延工期; ②鉴定不合格,视情况而定。 7、建设单位的其他原因 如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。 ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 9、发生不可抗力事件 无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。 三、工程签证与索赔 1、工程签证 ①可以直接作为结算凭据。如进行合同审价,审价部门对签证不作另行审查;如引起诉讼,该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。 ②是施工过程中的例行工作,一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认,只要签字即视为认可,不必对具体的调整内容再行审查。 2、工程索赔程序 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)有关索赔的程序为:发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照以下规定索赔: ①有正当索赔理由,且有有关证据; ②索赔事件发生后28(14)天内,向发包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序); ③发出索赔意向通知后28(14)天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料; ④发包人在接到索赔通知后28(14)天内给予批准,或要求承包人进一步补充证据和理由,发包人在28日内未予答复,视为批准索赔。 若索赔事件持续发生,施工单位应持续索赔;索赔事件消失后,应综合进行索赔。 四、项目章和公章的风险 1、内部公章管理、使用规范化 公章的印文要备案,适用要规范。项目章的使用相对风险更大,项目章的印文没有备案,一旦让法院看到你的项目章管理混乱,也就是不具备“排他性”,则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值,如果还有其他证据链印证,很可能被判决承担责任。如果管理规范,具备排他性,如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文,那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。 2、建立严格的印章使用制度 特别是项目章的使用和管理方面,更需要注意,需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案,公司承担的风险更大。所以,内部要加强管理,明确权限和范围、对使用情况进行登记。 五、业主拖欠工程款时,建设工程价款的优先权问题 1、权利行使主体 ①建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人,不包括建设工程勘察、设计合同的承包人; ②根据合同相对性原理,只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权,分包人不能主张该优先权; ③装饰装修合同的承包人是否具有工程优先受偿权?只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿,同时发包人必须是该建筑物的所有人。 2、受偿范围 享有优先受偿权的工程款应当包括承包人为建设工程支付的劳务报酬、材料款等实际支出的费用,但对于承包人依合同向发包人主张的损害赔偿(赔偿金、违约金等)则不应包括在内。《合同法》第286条规定享有优先受偿权的是“建设工程价款”,而按照一般人的通常理解,损害赔偿金并不属于“价款”之列。 3、关于起算时间 ①建设工程正常竣工情况下:建设工程竣工之日; ②建设工程无法正常竣工情况下:建设工程合同约定的竣工之日。 此时承包人可以与发包人协商以“烂尾”工程折价,或者达成延期付款和竣工的合意,以便继续履行变更后的施工合同。如果承、发包双方不愿协商或协商不成,承包人可以在工程约定的竣工之日起六个月内行使优先受偿权,但承包人优先受偿权的实现,有待于建设项目的接盘、转让或重新启动。当出现“烂尾”楼整体拍卖时,承包人应从拍卖所得财产中优先受偿,当有新的开发商接盘“烂尾”工程时,接盘人在向承包人支付原发包人拖欠的工程价款后方可受让项目。

圈子
热门帖子
  • 会计交流群
  • 会计考证交流群
  • 会计问题解答群
会计学堂